Из-за нарушения сроков строительства ливневой канализации подрядчик не смог взыскать убытки с Водоканала

📑 В декабре 2023 года МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» заключил с ООО «Веста» договор на строительство сетей ливневой канализации по улице Сергея Преминина в Вологде. Цена договора составила более 1 миллиона рублей. 
 
В связи с невыполнением работ в установленный срок заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора. Считая такой отказ неправомерным, общество обратилось в суд с иском о возмещении убытков, понесенных на закупку и доставку материалов для строительства, а также с требованием обязать заказчика принять эти материалы. 
 
Суд в удовлетворении иска отказал, мотивировав свое решение следующим: 
 
📎 заключая договор, подрядчик знал обо всех его существенных условиях, однако работы в полном объеме в установленный договором срок не выполнил; 
 
📎 вопреки доводам истца судом не установлено злоупотреблений либо неоказания содействия со стороны заказчика; 
 
📎 доказательств того, что подрядчиком были предприняты все зависящие от него меры при выполнении работ, однако, по независящим от него обстоятельствам, работы не удалось завершить в установленный срок, в материалы дела не представлено. 
 
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения / дело № А13-5173/2024.